南通高新区2021年一期市政工程

招标公告（资格后审）

本招标项目 南通高新区2021年一期市政工程 已由 南通市通州区行政审批局  以通高新管审[2021] 1号 批准建设，项目业主为 南通世锦实业有限公司，建设资金为 自筹，项目出资比例为100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的 施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2.1项目概况

2.1.1建设地点：南通市通州区金新街道。

2.1.2建设规模：详见工程量清单和图纸。

2.1.3合同估算价：约壹亿元

2.1.4工期要求：260日历天（每个单项工程具体开工日期及工期以建设单位书面通知为准），计划开工日期： 2021年8 月20 日，竣工日期：  2022年5 月7 日。各单项工程细化工期，详见合同。

2.1.5质量要求：合格。

2.2招标范围：金甸路、拖桥路等，详见工程量清单及施工图所含全部内容。 

3.1投标人须具备 市政工程施工总承包壹级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2投标人拟派项目负责人须具备 一级建造师注册证书（市政公用工程专业），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。，且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（是指①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务）

注：拟派项目负责人为投标人的正式员工，但不得为企业法定代表人、企业董事长、总经理、总公司技术负责人。

3.3投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：

□投标人 R项目负责人承担过类似工程

2018年 7月 1 日以来（以竣工验收时间为准），在投标企业任职期内承担过单项合同单项合同金额为人民币5000 万元及以上的市政工程（以中标通知书上所显示的中标金额为准），并在该项目中担任项目负责人；提供施工合同、中标通知书、竣工验收证明、工程款发票扫描件，上述四项证明材料须齐全，施工合同需经主管部门备案或信息归集。项目负责人发生过变更的，投标人应当提供行政主管部门或公共资源（建设工程/ 招投标/ 承发包）交易中心/ 平台/ 市场出具的项目负责人变更备案材料。竣工验收证明须同时有建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位盖章。

（1）自2019年7月1日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

（2）自2019年7月1日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

（3）自2019年7月1日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的。

3.4 没有被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的；

3.5 在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的；

3.6投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

3.7 本次招标 不接受联合体投标。

4.1招标文件获取时间为：2021年7月19日至2021年8月3日9 时30分；

4.2招标文件获取方式：投标人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：江苏建设工程招标网（http://www.jszb.com.cn/JSZB/）、南通市公共资源交易网（http://ggzyjy. nantong.gov.cn/）；

4.3招标文件每套售价250元，售后不退。

5. 投标保证金

投标保证金数额为： 捌拾万元整。

6. 投标截止时间

6.1 投标截止时间为 ： 2021年 8月3日9时30分。

6.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

7. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，评标入围方法为全部入围。资格评审标准详见招标文件第三章。

8. 评标方法

本次招标采用合理低价法评标（含信用分3 分），评标标准和方法详见招标文件第三章。

9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网（http://www.jszb.com.cn/JSZB/）、南通市公共资源交易网（http://ggzyjy. nantong.gov.cn/）网上发布。

10. 特别提醒： 

（1）本工程采用远程不见面交易的模式，具体详见招标文件。

（2）未按招标文件要求提交投标保证金的其投标文件均不予接受。

（3）招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

11. 联系方式

南通高新区2021年一期市政工程

招标公告（资格后审）

本招标项目 南通高新区2021年一期市政工程 已由 南通市通州区行政审批局  以通高新管审[2021] 1号 批准建设，项目业主为 南通世锦实业有限公司，建设资金为 自筹，项目出资比例为100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的 施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2.1项目概况

2.1.1建设地点：南通市通州区金新街道。

2.1.2建设规模：详见工程量清单和图纸。

2.1.3合同估算价：约壹亿元

2.1.4工期要求：260日历天（每个单项工程具体开工日期及工期以建设单位书面通知为准），计划开工日期： 2021年8 月20 日，竣工日期：  2022年5 月7 日。各单项工程细化工期，详见合同。

2.1.5质量要求：合格。

2.2招标范围：金甸路、拖桥路等，详见工程量清单及施工图所含全部内容。 

3.1投标人须具备 市政工程施工总承包壹级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2投标人拟派项目负责人须具备 一级建造师注册证书（市政公用工程专业），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。，且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（是指①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务）

注：拟派项目负责人为投标人的正式员工，但不得为企业法定代表人、企业董事长、总经理、总公司技术负责人。

3.3投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：

□投标人 R项目负责人承担过类似工程

2018年 7月 1 日以来（以竣工验收时间为准），在投标企业任职期内承担过单项合同单项合同金额为人民币5000 万元及以上的市政工程（以中标通知书上所显示的中标金额为准），并在该项目中担任项目负责人；提供施工合同、中标通知书、竣工验收证明、工程款发票扫描件，上述四项证明材料须齐全，施工合同需经主管部门备案或信息归集。项目负责人发生过变更的，投标人应当提供行政主管部门或公共资源（建设工程/ 招投标/ 承发包）交易中心/ 平台/ 市场出具的项目负责人变更备案材料。竣工验收证明须同时有建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位盖章。

（1）自2019年7月1日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

（2）自2019年7月1日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

（3）自2019年7月1日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的。

3.4 没有被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的；

3.5 在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的；

3.6投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

3.7 本次招标 不接受联合体投标。

4.1招标文件获取时间为：2021年7月19日至2021年8月3日9 时30分；

4.2招标文件获取方式：投标人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：江苏建设工程招标网（http://www.jszb.com.cn/JSZB/）、南通市公共资源交易网（http://ggzyjy. nantong.gov.cn/）；

4.3招标文件每套售价250元，售后不退。

5. 投标保证金

投标保证金数额为： 捌拾万元整。

6. 投标截止时间

6.1 投标截止时间为 ： 2021年 8月3日9时30分。

6.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

7. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，评标入围方法为全部入围。资格评审标准详见招标文件第三章。

8. 评标方法

本次招标采用合理低价法评标（含信用分3 分），评标标准和方法详见招标文件第三章。

9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网（http://www.jszb.com.cn/JSZB/）、南通市公共资源交易网（http://ggzyjy. nantong.gov.cn/）网上发布。

10. 特别提醒： 

（1）本工程采用远程不见面交易的模式，具体详见招标文件。

（2）未按招标文件要求提交投标保证金的其投标文件均不予接受。

（3）招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

11. 联系方式