如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设工程施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设工程（项目名称）已批准建设，项目业主为如皋市长江镇顾桥社区居民委员会，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设工程（标段）的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1建设地点：如皋市长江镇顾桥社区

2.1.2建设规模：如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设：路面宽度3米，厚度0.12米，施工总长度约500米，施工面积约为1500平方米，约18万元。

2.1.3合同估算价：约18万元

2.1.4工期要求：15日历天，计划开工日期：2020年06月18日，竣工日期：2020年07月02日；实际开工日期以业主开工报告日期为准。

2.1.5 其他:质量要求：合格；

2.2本招标项目共分为壹个标段：

（1）原材料要求：水泥:磊达或海螺牌42.5级, 抗折强度≥4.0MPa;黄砂:中粗砂;石子:中二四六子,最大粒径≤31.5cm，配连续积配130瓜子片（按配比要求）。

（2）施工现场机械要求：12cm的模板若干，震动梁一台，插入式震捣棒2-3根，磨光机、切缝机、刻纹机各一台。

（3）施工要求：砼路面：3米宽路面，厚度为12cm，路面砼标号C30级，商品混凝土，抗折强度≥4.0Mpa；按照农村通达工程相关要求施工，路面平整，不跑沙，4米一条伸缩缝。切缝、灌缝、路面压纹；水泥砼路面必须平整，不允许调拱；放样清杂，对原路面平整压实，原有路面不足和原路面硬质料不足的应补充硬质料，各投标人自行踏勘现场；施工前路面整理要求平整密实，整理费用由中标方承担。

（4）沿线原有设施如被施工方破坏的，需由施工方负责修复；

（5）道路试验检测费及竣工检测等费用（试验检测及竣工检测须由甲方现场确认、监督），费用由承包人承担，在报价时分摊于综合单价中，检测单位由承包人自行选择。发包人抽检发生的检测费用由发包人承担，抽检的有资质检测单位由发包人选择。

（6）招标范围：交易公告、交易文件及工程量清单包含的全部内容。

工程量实量实算。

3. 投标人资格要求

3.1投标人须具备市政公用工程或公路工程施工总承包资质叁级（含）以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程或公路工程专业注册建造师贰级（含）以上，具备有效的安全生产考核合格证书；不得担任其他在建工程项目的项目负责人，项目经理必须为本工程委托代理人，且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。

3.3 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：

（1）业绩要求：无。

（3）自 2016年1月1日以来，企业无法院认定为失信行为（须经过最高人民法院“中国执行信息公开网”查询）；

3.4 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

3.5 本次招标不接受（接受/不接受）联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取时间为： 2020年06月03日至2020年06月15日9时00分；

4.2招标文件获取方式：投标人使用“南通CA数字证书”登录“南通市公共资源交易平台”获取；

4.3招标文件每套售价  250  元，售后不退。

5. 投标截止时间

5.1 投标截止时间为 ：2020年06月15日 9 时 00 分。

5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。   

7. 评标方法

本次招标采用 合理低价法 ，评标标准和方法详见招标文件第三章。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、南通市公共资源交易网上发布。

10. 联系方式

招标人：如皋市长江镇顾桥社区居民委员会   招标代理机构：南通炜烨工程咨询有限公司

2020年06月03日

如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设工程施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设工程（项目名称）已批准建设，项目业主为如皋市长江镇顾桥社区居民委员会，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设工程（标段）的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1建设地点：如皋市长江镇顾桥社区

2.1.2建设规模：如皋市长江镇顾桥社区水泥道路建设：路面宽度3米，厚度0.12米，施工总长度约500米，施工面积约为1500平方米，约18万元。

2.1.3合同估算价：约18万元

2.1.4工期要求：15日历天，计划开工日期：2020年06月18日，竣工日期：2020年07月02日；实际开工日期以业主开工报告日期为准。

2.1.5 其他:质量要求：合格；

2.2本招标项目共分为壹个标段：

（1）原材料要求：水泥:磊达或海螺牌42.5级, 抗折强度≥4.0MPa;黄砂:中粗砂;石子:中二四六子,最大粒径≤31.5cm，配连续积配130瓜子片（按配比要求）。

（2）施工现场机械要求：12cm的模板若干，震动梁一台，插入式震捣棒2-3根，磨光机、切缝机、刻纹机各一台。

（3）施工要求：砼路面：3米宽路面，厚度为12cm，路面砼标号C30级，商品混凝土，抗折强度≥4.0Mpa；按照农村通达工程相关要求施工，路面平整，不跑沙，4米一条伸缩缝。切缝、灌缝、路面压纹；水泥砼路面必须平整，不允许调拱；放样清杂，对原路面平整压实，原有路面不足和原路面硬质料不足的应补充硬质料，各投标人自行踏勘现场；施工前路面整理要求平整密实，整理费用由中标方承担。

（4）沿线原有设施如被施工方破坏的，需由施工方负责修复；

（5）道路试验检测费及竣工检测等费用（试验检测及竣工检测须由甲方现场确认、监督），费用由承包人承担，在报价时分摊于综合单价中，检测单位由承包人自行选择。发包人抽检发生的检测费用由发包人承担，抽检的有资质检测单位由发包人选择。

（6）招标范围：交易公告、交易文件及工程量清单包含的全部内容。

工程量实量实算。

3. 投标人资格要求

3.1投标人须具备市政公用工程或公路工程施工总承包资质叁级（含）以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程或公路工程专业注册建造师贰级（含）以上，具备有效的安全生产考核合格证书；不得担任其他在建工程项目的项目负责人，项目经理必须为本工程委托代理人，且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。

3.3 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：

（1）业绩要求：无。

（3）自 2016年1月1日以来，企业无法院认定为失信行为（须经过最高人民法院“中国执行信息公开网”查询）；

3.4 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

3.5 本次招标不接受（接受/不接受）联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取时间为： 2020年06月03日至2020年06月15日9时00分；

4.2招标文件获取方式：投标人使用“南通CA数字证书”登录“南通市公共资源交易平台”获取；

4.3招标文件每套售价  250  元，售后不退。

5. 投标截止时间

5.1 投标截止时间为 ：2020年06月15日 9 时 00 分。

5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。   

7. 评标方法

本次招标采用 合理低价法 ，评标标准和方法详见招标文件第三章。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、南通市公共资源交易网上发布。

10. 联系方式

招标人：如皋市长江镇顾桥社区居民委员会   招标代理机构：南通炜烨工程咨询有限公司

2020年06月03日