摘要：本公告受哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局委托发布，发布日期：2019-07-10，公告主要内容为：黑龙江哈尔滨哈平路新发桥出水口处理溢流项目监理哈平路新发桥出水口处理溢流项目监理第1次澄清公告-正常公告，所属区域：黑龙江-哈尔滨-香坊区，所属行业分类：监理，招标代理：黑龙江省宇堃建设工程咨询有限责任公司，采购业主：哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局，招标编号：JL0100G19053，公告类型：变更公告。

哈平路新发桥出水口处理溢流项目监理招标公告 ? ? 项目编号：JL0100G19053 ? 1.招标条件 ? 本招标项目哈平路新发桥出水口处理溢流项目已由哈尔滨市政府以《哈尔滨市城区重点水系治理（2018-2020）行动计划》文件批准建设，哈尔滨市香坊区人民政府授权哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局为招标人,建设资金来自财政资金。项目已具备招标条件，黑龙江省宇堃建设工程咨询有限责任公司受招标人的委托，现对该项目监理进行公开招标。 ? 2.项目概况与招标范围 ? 2.1项目名称：哈平路新发桥出水口处理溢流项目监理 ? ? 2.2建设地点：哈平路新发桥出水口。 2.3建设规模：新建d1000污水管线1800延米。 2.4施工期：计划开工日期2019年8月2日，竣工日期2019年12月31日，总工期152日历天。 ? 2.5项目服务期：自项目开工之日起至本项目工作全部结束及其保修阶段 ? 2.6质量目标：达到国家、行业、地方相关验收规范的合格标准。 ? 2.7招标范围：本项目施工全过程监理及保修过程监理。 ? 2.8标段划分：共划分为一个标段。招标控制价301011.2元。 ? 3.投标人资格要求 ? 3.1要求投标人具备建设行政主管部门核发工程监理综合资质或市政工程监理乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。 ? 3.2总监理工程师资格要求：为投标人企业在职人员，具有市政工程专业国家注册监理工程师执业资格证书及工程监理企业法定代表人书面任命文件;提供连续3个月（2019年03月至2019年05月）企业为其缴纳职工基本养老保险的证明，同时需提供查询真伪的信息（哈尔滨市企业应提供社保证明的查询方式及相关信息，包括社保号、身份证号、密码等；外省、市投标企业必须提供查询网址及相关信息，包括社保号、身份证号、密码等。投标人应按所提供的查询方式自行进行复核，确保查询途径准确，评标时按投标人提供的查询方式查询不到的，按未提供社保证明处理，其投标将被否决。） ? 3.3本次招标不接受联合体投标。 ? 3.4资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。 ? 3.5项目组织机构除项目总监外，还需配备给排水专业监理工程师1人；监理员1人；安全监理工程师1人。 ? 4. 招标文件的获取 ? 4.1潜在投标人应在"黑龙江公共资源交易网"（http://hljGzyjyw.gov.cn）进行用户注册、办理数字证书,使用数字证书登录"黑龙江公共资源交易网"上的"交易平台"，下载招标文件。下载时间为2019年2019年7月8日16时00分至2019年7月13日16时00分（北京时间）。有关手续请查看"黑龙江公共资源交易网"中的《关于黑龙江公共资源交易平台用户注册及办理数字证书的说明》。 ? 4.2招标文件500元/份，售后不退。潜在投标人使用数字证书通过"黑龙江公共资源交易网"在线支付下载。投标人点击"文件获取"，选择拟参与的交易项目，在线缴纳文件费，购买成功后需要立即选择保证金缴纳银行。 ? 5.投标文件的递交 ? 5.1 投标文件递交方式为"黑龙江公共资源交易网"网上递交，"黑龙江公共资源交易网"网上递交电子投标文件截止时间为2019年7月28日09时30分00秒； ? 5.2 在投标截止时间后递交的投标文件，系统不予接收，其投标将被否决。 ? 6. 踏勘现场和答疑安排 ? 6.1招标人不统一组织踏勘现场，由潜在投标人自行前往踏勘。 ? 6.2招标人对招标文件的澄清通过网上进行。 ? 7.开标方式 ? 7.1本项目采用线上开标，投标人无需到达开标现场解密（各投标人开标时间起在单位远程解密即可）。 ? 7.2投标人的授权代理人须于2019年7月29日9时30分前递交密封后的资格证明原件，递交地点为哈尔滨市公共资源交易中心（哈尔滨市南岗区中山路181号市民大厦）四楼开标室，逾期不予接收。 ? 8.发布公告的媒介 ? 本次招标公告同时在 ? "黑龙江公共资源交易网"（http://hljGzyjyw.gov.cn）、 ? "黑龙江工程招投标网"（http://ztb.hljjs.gov.cn/）、 ? "哈尔滨公共资源交易网-建设工程"（http://www.hrbjjzx.cn/） ? 哈尔滨公共资源交易中心电子大屏幕 上发布。 ? 9.其他 ? 9.1参加本次投标活动的企业授权委托代理人必须是投标企业的项目负责人（拟派总监理工程师）参加开标会。企业投标后，凡到场的投标企业法定代表人或委托代理人人证不符、或没有按照招标文件规定参加招标投标活动其投标文件按否决投标处理。 ? 9.2投标人、其法定代表人及其拟委任的项目总监近3年如有行贿犯罪行为（近三年是指本公告发布之日起前三年至投标截止时间内，本次招标所称"行贿犯罪行为"是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目总监犯行贿罪的情形），其投标将被否决。 ? 9.3投标人、其法定代表人及其拟委任的项目总监如被最高人民法院在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单，对属于失信被执行人的投标人，其投标将被否决。 ? 9.4本项目将按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》（建市〔2019〕18号）文件要求，对项目管理人员进行实名制管理。 ? 9.5根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在获取招标文件受理期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的，将严格按照国家及省市有关规定严肃处理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 ? 9.6按照在招标投标领域开展扫黑除恶专项斗争的工作要求，招投标活动中各利害关系人和人民群众发现有强揽工程、恶意竞标等问题线索的，请及时进行举报。哈尔滨市举报受理中心举报电话：0451-84696346、58699097；哈尔滨市住房和城乡建设局举报电话：0451-87383319；哈尔滨市建设工程招投标办公室举报电话：0451-57836118、84518544、83084533. ? 10.联系方式 招 标 人：哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局 ? 地 址： 哈尔滨市香坊区松江路6号 ? 联 系 人：崔先生 ? 电 话： 0451-58629930 ? 招标代理机构：黑龙江省宇堃建设工程咨询有限责任公司 ? 地 址：哈尔滨市道里区钢铁街115号 ? 联 系 人：王先生 张先生 ? 电 话： 0451-55632777-8810 ? 电子邮件：hljyukun@163.com ?